Model Ordin De Sistare Lucrari De Constructii

Acesta este un model standard care poate fi copiat și adaptat în Word/PDF.

ANTET (LOGO COMPANIE) [Numele Companiei Emitente] Adresă: [Adresa] Tel/Fax: [Contact] Nr. Reg. Com.: [Număr]

ORDIN NR. [X] / [ANUL] PRIVIND SISTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

Către:

Obiectiv: [Numele Proiectului de Construcții] Locație: [Adresa Șantierului] Nr. Autorizație de Construire: [Număr și Data]

SUBIECT: Sistarea temporară/definitivă a lucrărilor la [Specifică zona sau tipul lucrării, ex: structura de rezistență la Nivel 3].

MOTIVUL SISTĂRII: În conformitate cu prevederile contractului de antrepriză Nr. [Nr. Contract] din data de [Data], precum și cu legislația în vigoare (Legea 10/1995, Normele de protecția muncii), dispun sistarea lucrărilor din următoarele motive:

DISPOZIȚII:

Nerespectarea prezentului ordin atrage răspunderea contractuală și legală a celor vinovați.

Întocmit, [Semnătură] [Numele și Prenumele] [Funcție, ex: Investitor / Șef Șantier / Diriginte]

Luat la cunoștință: Antreprenor (Reprezentant): [Semnătură și Ștampilă] Data: ____________

Diriginte de Șantier: [Semnătură] Data: ____________

Ordinul de sistare a lucrărilor de construcții este un act administrativ emis de autoritățile competente (primărie, inspectorat în construcții, serviciu de urbanism etc.) care dispune încetarea temporară sau definitivă a activităților de construcție pentru nerespectarea legislației, pentru pericol iminent, pentru lipsa autorizației sau pentru alte abateri ce pun în pericol siguranța publică ori mediul. Scopul acestui eseu este să prezinte structura tipică a unui astfel de ordin, temeiurile juridice, consecințele practice și modalitățile de contestație.

| Challenge | Explanation | |-----------|-------------| | Slow enforcement | Owners often continue work at night or weekends after receiving the order. | | Lack of police collaboration | Local police may lack capacity to enforce a "stop work" immediately. | | Appeal abuse | Some owners file administrative appeals to delay execution, even if meritless. | | Incomplete models | Some municipalities issue orders missing legal recitals, making them voidable in court. | | Works already advanced | If the structure is nearly finished, authorities may hesitate to enforce demolition, leading to negotiated fines instead. |

Evitați următoarele erori care duc la anularea ordinului în instanță:

A Model Ordin De Sistare Lucrari De Constructii is a critical tool for ensuring that construction activities comply with legal and safety standards. It serves to protect not only the public interest but also the environment and the rights of individuals affected by construction projects.

Ordin de Sistare a Lucrărilor (Work Suspension Order) is a formal document issued by a project owner (Beneficiary) or a site manager (Diriginte de Șantier) to officially halt construction activities. This is typically done due to extreme weather, lack of funding, legal disputes, or requests for technical changes.

Below is a standard model and a breakdown of why it matters. Model: Ordin de Sistare a Lucrărilor [Numele Firmei de Construcții / Executant] În atenția: [Numele Reprezentantului Legal] Contract de Execuție nr. [Număr] din data de [Dată] [Numele Proiectului/Șantierului] Prin prezenta, vă comunicăm dispoziția de sistare a lucrărilor

de construcții pentru obiectivul menționat mai sus, începând cu data de [Data începerii sistării] 1. Motivul Sistării:

Prezenta decizie este întemeiată pe [Alegeți motivul: Condiții meteo nefavorabile conform Normativului C16-84 / Lipsa frontului de lucru / Necesitatea modificării proiectului tehnic / Forță majoră]. 2. Durata Estimată: Sistarea se aplică până la data de [Data estimată a reluării]

sau până la eliminarea cauzelor care au dus la această decizie. Reluarea lucrărilor se va face exclusiv în baza unui Ordin de Reîncepere 3. Obligațiile Executantului: Asigurarea și paza șantierului pe perioada suspendării.

Conservarea lucrărilor deja executate pentru a preveni degradarea.

Actualizarea graficului de execuție după primirea ordinului de reluare. [Data emiterii] Beneficiar/Reprezentant, [Semnătură și Ștampilă] Key Requirements & Context Legal Basis: In Romania, winter suspensions often reference Normative C16-84

, which defines the "conventional cold period" (typically November 15 – March 15) when certain masonry or concrete works cannot be performed safely. Automatic Extension:

A formal suspension order usually extends the final deadline of the contract automatically by the number of days the work was halted, often without needing a separate addendum (Act Adițional). Documentation:

For a valid suspension, the site manager (Diriginte de Șantier) must also maintain a Temperature Log (Condică de temperaturi) and take relevant photos to justify weather-based stops. Resumption: Work cannot legally restart until a formal Ordin de Începere/Reluare is issued by the beneficiary. once the suspension ends?

In Romania, a Work Suspension Order Ordin de Sistare Lucrări

) is a formal document issued by a project owner (Beneficiary) or a Site Manager ( Diriginte de Șantier

) to officially halt construction activities. This order is typically triggered by unfavorable weather conditions (e.g., extreme cold per Normative C 16-84), lack of funding, or technical issues. Model Ordin de Sistare Lucrări ANTET BENEFICIAR (Numele Instituției/Companiei, Adresa, Contact) ORDIN DE SISTARE A LUCRĂRILOR Nr. [Număr] din data de [Dată] [Numele Firmei de Construcții / Executantul] În atenția: [Numele Reprezentantului Legal] Prin prezenta, în conformitate cu prevederile Contractului de Execuție nr. [Număr] din data [Dată]

, având ca obiect execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "[Numele Proiectului]" , situat în [Adresă/Locație], autorizat prin Autorizația de Construire nr. [Număr]/[An] , dispunem următoarele: Sistarea Execuției Lucrărilor:

Se suspendă orice activitate de construcție la obiectivul menționat anterior, începând cu data de [Data Începerii Sistării] Motivul Sistării: Sistarea este dispusă din următoarele considerente:

[Exemplu: Condiții meteo nefavorabile/Timp friguros, conform Normativului C 16-84]. [Exemplu: Lipsa temporară a fondurilor necesare].

[Exemplu: Necesitatea unor modificări de proiect prin Dispoziție de Șantier]. Măsuri de Conservare:

Pe perioada sistării, Executantul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru punerea în siguranță a construcției și protejarea lucrărilor deja executate, conform proiectului de execuție. Reluarea Lucrărilor: Lucrările vor fi reluate doar în baza unui nou Ordin de Începere/Reluare a Lucrărilor emis de către Beneficiar. Termenul Contractual:

Durata contractului se va prelungi automat cu perioada cuprinsă între prezentul ordin și ordinul de reluare, fără a depăși durata totală ofertată. Beneficiar, [Nume și Prenume Reprezentant] [Semnătura și Ștampila] Confirmat de Diriginte de Șantier, [Nume și Prenume] [Semnătura și Parafa] Key Legal & Administrative Requirements Weather Conditions : For suspensions due to cold weather, specific norms like Normativul C 16-84 are often cited as the legal basis. ISC Notification

: The State Inspectorate in Construction (ISC) must be notified of any suspension exceeding a certain duration, except for standard winter breaks. Documentation : The order should be filed in the Cartea Tehnică a Construcției

(Technical Book of the Construction) alongside site photos and temperature logs. Form Resources : You can find official templates or related forms on the ISC Official Forms Page Primaria Oradea Transparenta for public contract examples. Cerere de Sistare ) usually sent by the contractor to the beneficiary first?

AI responses may include mistakes. For legal advice, consult a professional. Learn more

In the Romanian construction sector, a Work Suspension Order (Ordin de Sistare Lucrări) is a critical legal and administrative instrument used to temporarily halt activities on a site. Whether triggered by contractual terms, environmental conditions, or regulatory enforcement, this document ensures that construction proceeds only when legal and safety standards are met. 1. Conceptual Framework and Legal Basis

A suspension order serves as a formal notification that construction must pause until a specific condition is fulfilled or a violation is corrected. The legal foundation for these orders primarily includes: Model Ordin De Sistare Lucrari De Constructii

Law No. 50/1991: Regulates construction authorization and grants authorities the power to halt works that deviate from the building permit.

Law No. 10/1995: Focuses on construction quality and safety, allowing the State Inspectorate in Construction (ISC) to suspend works if safety is compromised.

Civil Code / Contractual Law: Governs private agreements where owners or project managers suspend works due to payment delays, extreme weather, or technical changes. 2. Common Scenarios for Issuance

Ordinul de sistare a lucrărilor de construcții este documentul oficial prin care beneficiarul sau autoritățile competente dispun oprirea temporară a execuției pe un șantier. Acest act este esențial pentru gestionarea corectă a contractelor de antrepriză, servind drept bază legală pentru conservarea lucrărilor și decalarea termenelor contractuale. Când se emite un Ordin de Sistare?

Sistarea lucrărilor poate fi voluntară (solicitată de constructor sau beneficiar) sau obligatorie (impusă de lege sau autorități). Cele mai frecvente situații includ:

Un Ordin de Sistare a Lucrărilor este documentul oficial prin care Beneficiarul (investitorul) sau Autoritatea Contractantă dispune oprirea temporară a execuției pe un șantier. Cele mai frecvente motive sunt condițiile meteo nefavorabile (în special perioada de timp friguros), lipsa finanțării, descoperiri arheologice sau modificări de proiect.

Mai jos găsești un model standard de ordin de sistare, adaptabil în funcție de contractul tău: ORDIN DE SISTARE A LUCRĂRILOR Nr. [Număr de înregistrare] din data [Data]

Către: [Denumirea Executantului / Societății Comerciale]În atenția: [Numele Reprezentantului Executantului]

Ref: Contractul de lucrări nr. [Număr contract] din data [Data contract]Obiectiv de investiții: [Denumirea proiectului/șantierului, conform Autorizației de Construire] Stimate domnule/doamnă,

În conformitate cu prevederile Contractului nr. [Nr. Contract] menționat mai sus și în baza:

Solicitării de sistare transmise de Executant/Diriginte de șantier sub nr. [Nr. înregistrare] din data [Data] (dacă este cazul);

Condițiilor meteorologice nefavorabile constatate, conform Normativului C 16-84 privind realizarea lucrărilor pe timp friguros;

Alte motive: [Ex: Modificări de proiect, lipsă front de lucru, etc.]. Vă comunicăm următoarele:

Sistarea lucrărilor: Începând cu data de [Data de început a sistării], se dispune sistarea temporară a lucrărilor de construcție care fac obiectul contractului sus-menționat.

Durata estimată: Sistarea se va menține până la data de [Data estimată pentru reluare] sau până la încetarea cauzelor care au generat-o (ex. îmbunătățirea condițiilor meteo).

Obligațiile Executantului: Pe perioada sistării, Executantul are obligația de a asigura conservarea lucrărilor executate până la această dată, paza șantierului și semnalizarea corespunzătoare, pentru a evita orice degradări sau accidente.

Prelungirea termenului: Perioada de execuție a contractului se va prelungi în mod automat cu durata sistării, prin întocmirea ulterioară a unui Act Adițional (sau conform clauzelor contractuale specifice).

Reluarea lucrărilor se va face numai în baza unui Ordin de Reîncepere a Lucrărilor emis de către Beneficiar.

Beneficiar / Autoritate Contractantă,[Numele Organizației][Reprezentant Legal - Semnătura și Ștampila]

Am luat la cunoștință (Executant),[Numele Societății][Semnătura și Ștampila][Data primirii] Elemente esențiale de reținut:

Referința Legală: În România, pentru sistarea de iarnă (15 noiembrie - 15 martie), se invocă adesea Normativul C 16-84.

Documente Suport: Înainte de a emite ordinul, este bine să ai o notă de constatare de la Dirigintele de Șantier sau un proces-verbal care să justifice necesitatea opririi lucrărilor.

Modele Digitale: Poți găsi variante descărcabile pe platforme precum Scribd sau Google Docs.

Ai nevoie și de un model pentru Ordinul de Reîncepere a lucrărilor sau pentru un Proces-Verbal de Conservare?

AI responses may include mistakes. For legal advice, consult a professional. Learn more

Model Ordin De Sistare Lucrari De Constructii: Everything You Need to Know

In Romania, the construction industry is subject to various regulations and laws to ensure that buildings are constructed safely and in compliance with local building codes. One of the most important documents in this regard is the "Model Ordin De Sistare Lucrari De Constructii," which translates to "Order for Stopping Construction Works." In this article, we will provide an in-depth overview of this document, its purpose, and its implications for construction projects in Romania.

What is Model Ordin De Sistare Lucrari De Constructii?

The Model Ordin De Sistare Lucrari De Constructii is a formal document issued by the relevant authorities in Romania, such as the mayor's office or the county council, to halt construction works on a specific project. This document is usually issued when a construction project is found to be non-compliant with local building regulations, zoning laws, or other relevant legislation.

When is Model Ordin De Sistare Lucrari De Constructii issued?

The Model Ordin De Sistare Lucrari De Constructii is typically issued in the following situations:

What are the consequences of Model Ordin De Sistare Lucrari De Constructii?

When an Order for Stopping Construction Works is issued, the construction project must be immediately halted. Failure to comply with this order can result in fines, penalties, and even imprisonment.

The consequences of Model Ordin De Sistare Lucrari De Constructii include:

How to obtain a Model Ordin De Sistare Lucrari De Constructii?

If you need to obtain an Order for Stopping Construction Works, you can follow these steps:

How to appeal a Model Ordin De Sistare Lucrari De Constructii?

If you are the recipient of an Order for Stopping Construction Works, you can appeal the decision within a specified timeframe. The appeal process typically involves:

Best practices for avoiding Model Ordin De Sistare Lucrari De Constructii Acesta este un model standard care poate fi

To avoid receiving an Order for Stopping Construction Works, follow these best practices:

Conclusion

The Model Ordin De Sistare Lucrari De Constructii is an important document in Romania's construction industry, used to halt construction works that are non-compliant with local building regulations. Understanding the purpose, implications, and procedures related to this document can help construction companies, property owners, and authorities ensure that construction projects are carried out safely and in compliance with the law. By following best practices and engaging with the relevant authorities, you can avoid the consequences of an Order for Stopping Construction Works and ensure the successful completion of your construction project.

Model Ordin de Sistare Lucrări de Construcții

ORDINUL NR. _______

Data: ___________

Emitent: _____________ (denumirea autorității care emite ordinul, de exemplu, Primăria Municipiului București)

În temeiul:

se dispune:

Art. 1. Sistarea lucrărilor de construcții începute pe terenul situat în _______________________ (adresa completă a terenului, inclusiv numărul de clădire și strada), identificado cu numărul de cadastru _______________, în urma sesizării nr. ___________ din data de _______________, înregistrată la _______________________ (denumirea și data înregistrării).

Art. 2. Măsura de sistare a lucrărilor se datorează următoarelor motive:

Art. 3. Beneficiarului/Investitorului _______________________ (denumirea și datele de identificare ale beneficiarului) i se interzice continuarea lucrărilor de construcții până la:

Art. 4. În termen de 30 de zile de la comunicare, beneficiarul/investitorul are obligația de a:

Art. 5. Nerespectarea prevederilor prezentului ordin va atrage răspunderea contravențională și/sau penală, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. Prezentul ordin poate fi atacat prin contencios administrativ la Tribunalul _______________________ (denumirea și sediul tribunalului), în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 7. Pentru motive temeinice, prezentul ordin poate fi modificat sau anulat de către emitent.

Comunicat:

Împotriva prezentului ordin se poate face recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

EVIDENȚA ÎNCHEIERII

Nr. /_

ÎNCHEIEREA NR. _______

data de ___________

(Semnătura și ștampila)

Întocmit,

(Semnătura și ștampila)

Funcție: _____________________

Nr. telefon: __________________

Fax: _______________________

E-mail: ______________________

NOTĂ: Acest model de ordin de sistare a lucrărilor de construcții este destinat a fi adaptat în funcție de situațiile concrete și de prevederile legale aplicabile la momentul respectiv. Este recomandat să fie consultat un expert juridic pentru asigurarea conformității cu legislația în vigoare.

ORDIN DE ȘISTARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII
Nr. [___] / data [DD.MM.YYYY]

Beneficiar: [Denumirea completă a Beneficiarului]
Antreprenor General: [Denumirea completă a Antreprenorului]
Contract de Lucrări Nr.: [Nr. contract] / data [DD.MM.YYYY]
Obiectivul: [Denumirea proiectului / amplasamentul]

1. Temei legal și contractual
Prezentul Ordin de Șistare se emite în baza:

2. Constatări
În urma verificărilor efectuate la data de [___], s-au constatat următoarele abateri/riscuri care impun sistarea imediată a lucrărilor:

a) [Ex: Executarea lucrărilor fără autorizație de construire / cu autorizație expirată]
b) [Ex: Abateri grave de la proiectul tehnic – fundații/structură de rezistență]
c) [Ex: Nerespectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă (punct critic)]
d) [Ex: Utilizarea unor materiale neconforme cu caietul de sarcini]
e) [Ex: Lipsa personalului tehnic calificat la fața locului / diriginte de șantier]

3. Măsuri dispuse
Se dispune OPRIREA TOTALĂ / PARȚIALĂ (se bifează sau se completează) a următoarelor lucrări:

☐ Toate lucrările de construcții-montaj pe șantier.
☐ Lucrări specifice: [ex: turnarea betonului la cota … / lucrări la instalația electrică …]

Termen de sistare: imediat, la primirea prezentului ordin, și cel mai târziu până la data de [], ora [].

4. Condiții de reluare a lucrărilor
Reluarea lucrărilor este permisă numai după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: ORDIN NR

5. Sancțiuni
Orice continuare a lucrărilor după termenul de sistare constituie încălcare gravă a contractului și atrage:

6. Dispoziții finale
Prezentul ordin se comunică:

Emitent:
Nume: [Prenume NUME]
Funcția: [Manager proiect / Beneficiar / Inspector șef]
Semnătura și ștampila: ______________

Confirmare de primire:
Subsemnatul, [Nume], în calitate de reprezentant legal al Antreprenorului, confirm primirea prezentului Ordin de Șistare la data de [], ora [].

Semnătura: ______________

Notă: Acest document este un model. Se recomandă adaptarea de către un consilier juridic la clauzele specifice ale contractului de lucrări și la legislația în vigoare la data emiterii (inclusiv Legea 50/1991 privind autorizația construcțiilor, Normele metodologice aferente).

Ordin de Sistare Lucrări (Work Suspension Order) is a formal document issued by a project owner (investor) or a supervising authority to officially halt construction activities. This order is typically governed by the specific clauses in the construction contract and general legislation like Law 10/1995 regarding quality in construction. DLA Piper Real World Common Reasons for Suspension Adverse Weather

: If environmental conditions (extreme cold, heavy rain) prevent safe or quality execution. Legal Disputes

: Court-ordered suspension due to contested building permits. Technical Issues

: Identification of critical non-conformities or the need for design changes. Payment Delays

: Contractual rights exercised by the contractor due to unpaid invoices. Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm Model Structure: Ordin de Sistare Lucrări

You can use the following template as a basis for your document: ANTET (Owner/Company Logo & Details) Nr. Înregistrare: [Registration Number] / [Date] Către: [Contractor Company Name] În atenția: [Project Manager Name] OBIECT: ORDIN DE SISTARE A LUCRĂRILOR Referitor la Contractul de Execuție nr. [Contract Number] din data de [Contract Date] , având ca obiect: [Name of the Construction Project]

Prin prezenta, vă comunicăm decizia de sistare temporară a lucrărilor începând cu data de [Start Date of Suspension] , pentru următoarea locație: [Site Address/Specific Section] 1. Motivul Sistării:

Exemplu: Condiții meteorologice nefavorabile care nu permit respectarea tehnologiilor de execuție conform Normativului C 16-84.

Exemplu: Necesitatea clarificării unor detalii de execuție la cota ±0.00. portalul CNSC 2. Măsuri Obligatorii: Pe perioada suspendării, Executantul are obligația de a: Asigura paza și conservarea lucrărilor deja executate.

Menține semnalizarea corespunzătoare a șantierului pentru evitarea accidentelor.

Proteja materialele și echipamentele aflate pe amplasament. 3. Durata Estimată: Sistarea este valabilă până la data de [End Date]

sau până la eliminarea cauzei care a generat suspendarea. Reluarea lucrărilor se va face exclusiv în baza unui Ordin de Reîncepere Primaria Breaza Semnături: Investitor/Beneficiar (Nume, Semnătură, Ștampilă) Diriginte de Șantier (Nume, Semnătură, Ștampilă) Critical Documentation

When issuing a suspension order, ensure you also complete these supporting documents found in professional practice: Proces Verbal de Constatare

: Documents the exact stage of the works at the moment of suspension. Condică de Temperaturi

: Essential if the suspension is weather-related to justify the decision to authorities. Relevant Photos : Dated and signed by the Site Supervisor (Diriginte de Șantier) to record the status. construction authorization in Romania

Iată un model complet pentru un Ordin de Sistare a Lucrărilor de Construcții, structurat ca un articol informativ care include contextul legal și pașii necesari pentru utilizarea acestuia.

Model Ordin de Sistare Lucrări de Construcții: Ghid și Formular Standard

Sistarea lucrărilor de construcții este o procedură administrativă esențială într-un proiect de investiții, fiind necesară în situații precum condițiile meteorologice nefavorabile (realizarea lucrărilor pe timp friguros), lipsa finanțării, descoperiri arheologice sau nerespectarea clauzelor contractuale. Cadrul Legal în România Procedura de sistare este reglementată de: Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Normativul C 16-84 pentru realizarea lucrărilor pe timp friguros.

Prevederile specifice din Contractul de Antrepriză semnat între părți. Model Ordin de Sistare Lucrări (Template)

Beneficiar: [Numele Instituției/Companiei]Nr. Înregistrare: [Nr. / Dată]Către: [Numele Societății Executante] ORDIN DE SISTARE A LUCRĂRILOR

În conformitate cu prevederile Contractului de execuție nr. [Nr. Contract] din data de [Data], având ca obiect execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "[Denumire Proiect]", situat în [Adresa Șantierului], sub incidența Autorizației de Construire nr. [Nr. AC] din data de [Data AC]. Având în vedere:

Solicitarea dvs. nr. [Nr. Solicitare] din data de [Data], înregistrată la beneficiar sub nr. [Nr. Înregistrare].

Motivul sistării: (ex: condiții meteo nefavorabile conform Normativului C 16-84 / necesitatea unor dispoziții de șantier / forță majoră / lipsă front de lucru).

Referatul tehnic întocmit de Dirigintele de Șantier / Proiectant. DISPUNEM:

Art. 1. Sistarea totală/parțială a lucrărilor de construcții-montaj aferente obiectivului menționat mai sus, începând cu data de [Data Începerii Sistării].Art. 2. Pe perioada sistării, Executantul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru conservarea lucrărilor deja executate, paza șantierului și asigurarea securității muncii, conform prevederilor legale.Art. 3. Reluarea lucrărilor se va face numai după emiterea unui Ordin de Reluare a Lucrărilor de către Beneficiar.Art. 4. Termenul de execuție al contractului se va prelungi corespunzător cu durata perioadei de sistare, prin act adițional, după caz.

Beneficiar,[Nume Reprezentant Legal](Semnătură și Ștampilă)

Am luat la cunoștință (Executant),[Nume Reprezentant](Semnătură și Ștampilă) Pași importanți după emiterea ordinului:

Notificarea I.S.C.: Deși nu este întotdeauna obligatoriu pentru sistări temporare scurte, este recomandat să informați Inspectoratul de Stat în Construcții dacă sistarea afectează graficul de execuție pe termen lung.

Încheierea unui Proces Verbal de Conservare: Documentați stadiul fizic al lucrărilor în momentul opririi pentru a evita dispute ulterioare privind calitatea sau cantitatea lucrărilor.

Actualizarea Graficului de Execuție: După reluare, va fi necesară o notă de decalare a termenului și un grafic actualizat.

Ai nevoie de un model similar pentru Ordinul de Reluare a lucrărilor sau pentru un Proces Verbal de Conservare? Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii - ISC

Enumerați clar abaterile: